|
Cette notice est destinée à vous informer de vos droits
et obligations, en application de la loi n° 90-1129 du 19 Décembre
1990, relative au contrat de construction d'une maison individuelle.
1- VOUS VENEZ DE SIGNER UN CONTRAT DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON
INDIVIDUELLE
1.1 Maîtrisez-vous bien votre projet ?
1.2 Votre contrat précise vos engagements et ceux d' AB CONSTRUCTION
!
1.3 Quelles sont les garanties dont vous bénéficiez, jusqu'à
la réception des travaux ?
1.3.1 Avant l'ouverture du chantier
1.3.2 Après l'ouverture du chantier
2- LA PÉRIODE DE CONSTRUCTION DE VOTRE MAISON
2.1 Comment payer les travaux ?
2.1.1 Le principe
2.1.2 Les modalités
2.2 La réception des travaux
3- VOS GARANTIES APRÈS RÉCEPTION
3.1 Les garanties dues par AB CONSTRUCTION
3.2 Les garanties dues par les assureurs
Pour obtenir plus d'informations
1- VOUS VENEZ DE SIGNER UN CONTRAT DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE
Vous avez sept jours pour réfléchir et, éventuellement,
revenir sur votre engagement. Profitez de ce délai pour être
bien sur de votre projet.
Ce délai légal de sept jours court à compter de la
réception du contrat et de la présente notice par lettre
recommandée avec accusé de réception. Utilisez ce
délai pour procéder à un inventaire complet du contrat
ainsi que de ses annexes.
A la suite de cet examen, vous pourrez :
- Soit confirmer votre choix (dans ce cas, vous n'avez rien à faire).
- Soit exercer votre droit de rétractation (dans ce cas, vous adressez
une lettre recommandée avec accusé de réception a
AB CONSTRUCTION pour l'en informer).
1.1 Maîtrisez-vous bien votre projet ?
Assurez-vous de la constructibilité du terrain, des dispositions
d'urbanisme à respecter, des prévisions d'équipements
publics (voirie et réseaux notamment), des servitudes publiques
pouvant exister.
Consultez à cet effet la mairie ou la direction départementale
de l'équipement.
Revoyez bien vos possibilités de financement : votre engagement
financier va s'étaler sur de longues années si vous avez
recours à l'emprunt. Êtes-vous sûr qu'il est compatible avec
l'évolution prévisible de vos ressources ?
N'hésitez pas à demander un conseil pour vous aider à
établir votre plan de financement.
1.2 Votre contrat précise vos engagements et ceux d' AB CONSTRUCTION
!
Il doit comporter les mentions obligatoires.
Parmi celles-ci, votre attention est appelée plus particulièrement
sur les points suivants :
La désignation du terrain destiné à l'implantation
de la construction et la mention de vos droits sur ce terrain. Si vous
êtes seulement titulaire d'une promesse de vente sur un terrain
désigné au contrat, vous devrez présenter la justification
de vos droits définitifs sur ce terrain (droit de propriété
ou droit de construire).
Le coût total du bâtiment précisant :
- Le prix convenu qui est forfaitaire et définitif.
- Le montant des travaux dont vous vous réservez l'exécution.
- Les modalités de règlement du prix en fonction de l'état
d'avancement des travaux.
- L'indication de la possibilité de vous faire assister par un
professionnel du bâtiment au moment de la réception.
- La justification de la garantie de remboursement.
- La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment.
- La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution
des travaux et le montant des pénalités prévues en
cas de retard de livraison.
Avant le début des travaux, devront être obtenues les pièces
suivantes :
- Le permis de construire.
- L'accord de votre banquier sur les prêts.
- L'assurance dommages-ouvrage.
- L'attestation de la garantie de livraison.
Au cas où ces dernières pièces ne seraient pas fournies
dans le délai fixé, le contrat sera considéré
comme n'ayant jamais existé. Vous pourrez alors récupérer
les fonds versés sans retenue ni pénalité.
Attention : Le fait de ne pas rechercher volontairement les pièces
que vous vous êtes engagés à annexer au contrat (par
exemple, accord sur les prêts, justification des droits sur le terrain)
peut engager votre responsabilité et autoriser le constructeur
à vous réclamer des dommages et intérêts.
De même une faute d' AB CONSTRUCTION dans l'exécution de
ses obligations peut être sanctionnée par le juge.
Que recouvre le prix convenu ?
Le prix convenu comprend notamment : le coût du plan, les travaux
d'adaptation au sol (si le rapport d'études des sols, effectué
par un bureau d'études spécialisé a été
transmis à AB CONSTRUCTION en courrier recommandé avec accusé
de réception au moins quinze jour avant la signature du contrat
de construction), la rémunération d' AB CONSTRUCTION, le
coût des garanties de livraison et de remboursement et le coût
des travaux réalisés par AB CONSTRUCTION, toutes taxes comprises
qui sont à sa charge.
Ce prix peut être révisé dans les conditions prévues
au contrat.
Il exclut les taxes et participations d'urbanisme qui peuvent vous être
directement réclamées par les collectivités locales.
Demandez à la mairie de vous donner des informations à ce
sujet.
1.3 Quelles sont les garanties dont vous bénéficiez, jusqu'à
la réception des travaux ?
1.3.1 Avant l'ouverture du chantier :
AB CONSTRUCTION a souscrit une garantie de remboursement des sommes versées
depuis la signature du contrat jusqu'au démarrage des travaux.
Cette garantie est délivrée par la CEGI. De ce fait, lorsque
vous avez signé votre contrat, AB CONSTRUCTION peut vous demander
de lui verser jusqu'à 5% du prix convenu à la signature
du contrat et 5% du prix convenu à la délivrance du permis
de construire
Demandez la justification de cette garantie de remboursement avant de
verser lesdites sommes.
Ces sommes doivent vous être restituées si les travaux ne
sont pas commencés à la date prévue au contrat.
1.3.2 Après l'ouverture du chantier :
Vous bénéficiez de la garantie de livraison à prix
et délais convenus instituée par la loi. Cette garantie
est délivrée par la CEGI.
Elle a pour objet de vous couvrir, à compter de la date d'ouverture
du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution
des travaux prévus aux prix et délais mentionnés
dans votre contrat. Cette garantie peut être assortie d'une franchise.
En cas de défaillance d' AB CONSTRUCTION, adressez-vous à
la CEGI qui est tenue de désigner, si nécessaire, un autre
constructeur ou entrepreneur pour achever la maison.
2- LA PÉRIODE DE CONSTRUCTION DE VOTRE MAISON
2.1 Comment payer les travaux ?
2.1.1 Le principe :
Le paiement des travaux est échelonné au fur et à
mesure de leur avancement. La loi vous interdit d'autoriser le constructeur
à percevoir par avance le ou les prêts que vous aurez obtenus.
2.1.2 Les modalités :
Vérifiez au moment où les fonds vous seront réclamés
qu'ils correspondent à l'échelonnement prévu au contrat,
dont le pourcentage maximum du prix convenu doit être le suivant
:
- 15% à l'ouverture du chantier, y compris les sommes versées
avant cette ouverture.
- 25% à l'achèvement des fondations.
- 40% à l'achèvement des murs.
- 60% à la mise hors d'eau.
- 75% à l'achèvement des cloisons et à la mise hors
d'air.
- 95% à l'achèvement des travaux d'équipement, de
plomberie, de menuiserie et de chauffage.
Vous pouvez demander à visiter le chantier avant de régler
les appels de fonds pour constater que les travaux dont le paiement vous
est réclamé ont bien été effectués.
Votre établissement prêteur ne pourra procéder au
paiement sans votre accord écrit.
2.2 La réception des travaux :
La réception est l'acte par lequel vous déclarez accepter,
avec ou sans réserves, les travaux réalisés. Elle
permet de constater l'achèvement des travaux, leur conformité
au contrat signé et leur bonne exécution.
La réception doit obligatoirement prendre la forme d'un procès
verbal écrit en présence d' AB CONSTRUCTION et de vous même.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire assister à vos frais
par un professionnel habilité (architecte, contrôleur technique,
etc...).
Cas n°1, vous êtes assisté par un professionnel :
Vous ne constatez aucun défaut d'exécution, ni aucun vice
apparent : vous acceptez la réception sans réserve et vous
payez le solde du prix.
Vous constatez des malfaçons ou l'absence de conformité
des travaux prévus au contrat : vous mentionnez les réserves
au procès verbal. Vous pouvez consigner jusqu'à la réparation,
auprès d'un tiers, une somme pouvant aller jusqu'à 5% du
prix.
Cas n°2, vous n'êtes pas assisté d'un professionnel :
La loi vous accorde un délai supplémentaire de huit jours
à compter de la remise des clefs qui suit la réception pour
dénoncer les vices apparents que vous n'avez pas signalés
lors de la réception. Cette dénonciation doit intervenir
par lettre recommandée avec accusé de réception.
1. Le jour de la réception, vous ne constatez aucun défaut
d'exécution ni vices apparents :
Vous acceptez la réception sans réserve, mais vous disposez
encore d'un délai de huit jours à compter de cette date
pour signaler les vices apparents.
a) A l'issue du délai de huit jours, si vous n'avez eu aucune réserve
à formuler, vous devez payer le solde.
b) Si vous décelez des vices apparents au cours de ce délai
supplémentaire, vous devez les dénoncer, par lettre recommandée,
avant son expiration. Vous pouvez consigner auprès d'un tiers,
jusqu'à l'exécution des réparations des malfaçons,
une somme pouvant aller jusqu'à 5% du prix de la maison.
2. Lors de la réception vous constatez des malfaçons, l'absence
de conformité des travaux au contrat :
Vous mentionnez vos réserves au procès verbal. Vous pouvez
consigner jusqu'à réparation, auprès d'un tiers,
une somme pouvant aller jusqu'à 5% du prix.
Les vices apparents non décelés lors de la réception
peuvent également être dénoncés dans les conditions
évoquées en b), étant précisé que le
montant de la somme maximale pouvant être consigné, à
la suite de malfaçons, ne peut excéder 5% du prix.
Cas général, tous travaux non achevés :
Lorsque la non exécution de travaux entraîne un retard de
livraison, vous pouvez réclamer les pénalités de
retard de livraison qui sont prévues au contrat. A défaut
de paiement par AB CONSTRUCTION de ces pénalités, adressez-vous
à la CEGI.
La garantie de livraison apportée par la CEGI cesse ses effets
lorsque les réserves formulées ont été levées.
3- VOS GARANTIES APRÈS RÉCEPTION :
3.1 Les garanties dues par AB CONSTRUCTION :
a) Au cours de la première année qui suit la réception,
vous bénéficiez d'une garantie de parfait achèvement
pour les travaux ayant fait l'objet du contrat ; Tous les désordres
décelés lors de la réception ou signalés la
première année doivent être réparés
par AB CONSTRUCTION.
b) Au cours des deux années qui suivent la réception, vous
bénéficierez d'une garantie de bon fonctionnement concernant
les éléments d'équipement que l'on peut dissocier
de la construction, sous réserve qu'ils aient étés
compris dans les travaux objet du contrat.
AB CONSTRUCTION est tenu de réparer ou de remplacer ces éléments
d'équipement (volets, portes, installation électrique, chaudière,
etc...) dont le mauvais fonctionnement est manifeste, sauf en cas d'abus
d'usage ou défaut d'entretien.
Il est recommandé de signaler les désordres visés
aux a) et b) par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée à AB CONSTRUCTION.
3.2 Les garanties dues par les assureurs :
a) Au cours des dix années qui suivent la réception, vous
bénéficiez de la garantie décennale. AB CONSTRUCTION
est tenu de s'assurer à ce titre. Cette assurance à pour
objet la réparation de désordres qui compromettent la solidité
du bâtiment et ne permettent pas de l'utiliser conformément
à l'usage prévu. Sont également assurés les
éléments d'équipement du bâtiment indissociables
des murs, toiture, réseaux divers.
b) A compter de l'expiration de la garantie de parfait achèvement,
soit un an après la réception des travaux, vous pouvez vous
adresser à l'établissement qui vous a délivré
l'assurance de dommages au cas où les désordres cités
au a) précédent apparaîtraient et ne seraient pas
réparés par AB CONSTRUCTION. Cette assurance vous garantit,
en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des
travaux de réparation des dommages dont sont responsables les entreprises
avec lesquelles AB CONSTRUCTION a contracté. Elle peut être
mise en oeuvre jusqu'à l'expiration de la garantie décennale.
Plus d'informations :
Si vous souhaitez obtenir des conseils et informations plus détaillés,
adressez-vous à :
- La Direction Départementale de l'Équipement.
- L'association départementale pour l'information sur le logement
(A.D.I.L.), la plus proche de votre domicile.
Ces organismes sont conventionnés par le ministère chargé
du logement.
Consulter nos pages sur les assurances
©ABConstruction 2006 Tous droits réservés - Toute reproduction interdite -
|